• 帮助中心

  • ADADADADAD

    工程施工延期补充协议(优质13篇),工程施工,13篇

    工程施工延期补充协议(优质13篇)[ 工作计划 ]

    工作计划 发布时间:2024-03-04 13:01:28 更新时间:

    作者:文/会员上传 下载docx

    简介:

    施工过程中,还需要考虑材料的采购和供应,以及施工现场的管理和协调。以下是一些施工现场管理的经验总结,希望对大家有所帮助。工程施工延期补充协议(优质13篇)篇一发包人:_____________。承包人:_____________。补充协议。

    以下为本文的正文内容,请查阅,本站为公益性网站,复制本文以及下载DOC文档全部免费。

    施工过程中,还需要考虑材料的采购和供应,以及施工现场的管理和协调。以下是一些施工现场管理的经验总结,希望对大家有所帮助。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇一

    发包人:_____________。

    承包人:_____________。

    补充协议。

    发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)。

    承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)。

    一、写明具体补充的内容。

    二、如有未尽事宜,双方另行协商。

    三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

    四、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

    甲方(盖章)___________。

    法定代表人(签章)___________。

    乙方(签章)___________。

    ____年_____月_____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇二

    甲方:

    乙方:

    应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:

    一、工程范围:20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。

    二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。

    三、新增工程量:详见附表:《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》。

    四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。

    五、付款方式:按原合同执行。

    1、本协议其它内容仍按原合同执行。

    2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

    3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

    甲方:(盖章)。

    法定代表人:

    乙方:(盖章)。

    法定代表人:

    签约日期:

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇三

    协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。

    经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。

    本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。

    一、施工人员准则:

    1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。

    2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。

    3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。

    4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。

    5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。

    6.有违反以上。

    第一条。

    第一条。

    1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。

    7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。

    8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。

    二、材料。

    9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。

    如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。

    10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。

    11.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的'部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。

    12.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。

    在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。

    13.对于乙方在《装修合同》中约定的材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。

    14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。

    15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。

    如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。

    16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。

    17.《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸___________________)补交_________元的材料费,金额按实际工程量结算。

    三、施工。

    18.乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。

    19.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。

    20.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。

    乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。21.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。

    如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。

    22.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。

    乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。

    23.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。

    24.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。

    如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。

    25.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。

    26.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。

    垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。

    27.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。

    28.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。

    29.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。

    30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。

    31.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。

    32.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。

    33.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。

    四、工程验收。

    34.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。

    35.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。

    在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。

    不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。

    36.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。

    如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。

    五、付款。

    37.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。

    甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。

    甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。

    38.物业收取的装修管理费_________。

    由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。

    同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。

    39.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。

    按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。

    40.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。

    如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。

    41.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。

    六、保修及其他。

    42.乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。

    乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。

    如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。

    43.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。

    44.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。

    45.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。

    正本三份,甲乙双方各执一份,_________一份,均具同等法律效应。

    双方共同签署起即日生效。

    甲方(签字):_________乙方(盖章):_________。

    甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________。

    _________年____月____日_________年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇四

    依据相关规定、条例,遵循平等自愿的原则,经甲乙双方共同协商,就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。

    一、工程名称:____________________工程。

    二、工程地址:________市鹿________区____镇。

    三、承包方式:劳务承包,按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。

    五、承包单价及计量方式:

    1、挡土墙及a型结构底板采取综合单价方式,施工费单价135元,单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用,合同期内单价不做调整。

    六、工程工期:____日历天。

    七、甲乙双方职责:

    甲方职责:

    1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。

    2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。

    3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。

    4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。

    5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。

    乙方职责:

    1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产,负责现场的施工管理等相关事宜。

    2、负责编制施工方案,完善施工过程控制资料及质量保证资料。

    3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。

    4、协调当地关系,保证施工生产的顺利进行。

    5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。

    八、付款方式:

    工程款结算采取按月结算方式,甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后____日内支付乙方工程款,支付金额为建设单位下拨进度款的96%,其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%,若工程造价达不到中标金额,则按照实际完成造价的.4%计取。甲方收取的费用中,2%为甲方驻温州分公司的管理费用,另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用,甲方收取此项费用后,材料发票由甲方开具,乙方不再提供材料发票等完税证明材料。

    九、其他未尽事宜,双方另行协商解决。

    十、此合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,自双方签字之日起生效,工程结束款项付清后自行失效。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    ________年____月____日________年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇五

    1、工程名称:_________。

    2、地址:_________。

    3、建筑面积:7.2万平方米。

    4、框架结构共计2层。

    1、乙方对本工程进行施工总承包,承包范围基础、主体、装饰、装修等、

    2、乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工,若发现使用本地民工,所发生的任何事故均由乙方自行处理,以及在工程施工全过程所发生的任何事故,均由乙方全权负责,甲方均不承担经济责任。

    3、乙方承包范围内的设计变更而引起的增减工程由甲乙双方共同协商。施工合同补充协议三、付款方式:

    1、乙方在接到甲方开工通知后,进场施工,本工程施工过程。甲方不支付预付款。

    2、本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%,二层封顶后付工程总价的60%,砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%,竣工验收合格后付工程总价的95%,余款作为质量保证金,在竣工两年后房屋正常使用,全部。

    3、本工程若出现民工因工资闹事后果有乙方负责,甲方不承担,支付民工工资及其它任何费用。

    1.开工,竣工:,若遇停水停电,地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。

    1.本工程所有材料(水泥、钢筋、混凝土试块、水管、电线)等等必须验收报告取出后合格方可进行下一道工序,若野蛮施工,若情节严重甲方可令乙方无条件出场。若乙方竣工日期提前5000元每天奖励,工期拖延每天5000元罚款。

    2.本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

    甲方:_________乙方:_________。

    电话:_________电话:_________。

    身份证号:身份证号:

    ____年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇六

    发包方(甲方):

    承包方(乙方):

    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际,为明确双方的责任、权利和义务,经甲乙双方协商一致订立本合同。

    第一条工程概况。

    工程名称:北高营旧村改造#楼地基处理cfg桩。

    工程地点:石家庄北高营村内。

    承包范围及内容:cfg桩成孔、成桩,桩检测,挖电梯井及集水坑,清理桩头及桩间土并运至指定位臵(不含外运),铺碎石褥垫层。

    第二条质量标准。

    按国家标准施工合格。

    第三条承包方式。

    包工包料。

    第四条工程期限和工期顺延。

    工程期限:打桩有效工期20天。

    工期顺延:施工中如遇下列情况经甲方同意后可顺延工期:

    a.因不可抗力的影响;。

    b.设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按照原计划进行;。

    c.因气候因素而造成停工;。

    d.因场地周围协调关系而造成停工;。

    e.因甲方原因准备工作没有做好而造成停工;。

    f.非乙方原因的停电、停水造成停工;。

    g.因不可预见障碍物须处理造成的工期延长;。

    h.甲方代表签字同意给予顺延的其他情况。

    第五条工程承包价款。

    #楼共计立方米,按单价元/立方米,工程款为元(大写:)。

    付款方式:工程完工经验收合格、资料齐全后30日内一次付清。

    第六条甲方责任及义务。

    (一)协助解决乙方人员的住宿场所;。

    (三)协调施工期间出现的问题,办理工程签证及结算手续提供正规有效的施工图纸;。

    (四)负责“三通一平”工作,清除一切影响施工的地上地下管线、障碍等杂物。

    第七条乙方责任及义务。

    (三)施工期间对危险区域设立警戒线,确保第三者的安全;。

    (四)完工后提供作业范围内的技术资料;。

    (五)电费由乙方负担;。

    (六)按甲方图纸及要求施工。因乙方施工质量所引起的一切损失由乙方承担;。

    (七)乙方对工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限;。

    (八)不得将该工程分包、转包,甲方一经发现,有权单方终止合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。

    第八条材料机具供应。

    乙方自备。

    第九条合同有效期限。

    本合同自双方签字盖章后生效。在全部工程竣工、办完交工验收、确认工程款结清后失效。

    第十条本合同一式4份,甲、乙双方各执2份。未尽事宜,双方友好协商解决。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    _________年____月____日_________年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇七

    1、工程名称:________。

    2.工程地址:________。

    3.建筑面积:________。

    4.结构类型:底层为框架结构、地上61层为砖混结构。

    5.设计单位:________。

    6.监理单位:________。

    二、工程内容及承包范围。

    1.外墙面砖改为外墙漆。

    2.客厅推拉门取消。

    3.本工程为满七层,结构找坡。

    4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光。

    5.外墙40215;40深灰色栅格取消。

    6.厨房与阳台之间门带窗(c-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

    7.其余均按原图施工。

    三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

    1.开、竣工日期

    1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

    2.本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

    3.本补充协议系《市____县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

    4.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交____市仲裁委员会。

    5.本补充协议自双方签订之日起____日内生效。

    甲方:_________(盖章)乙方:_________(盖章)。

    法定代表人:_________法定代表人:

    电话:_________电话:__________________。

    传真:_________传真:_________。

    开户银行:_________开户银行:_________。

    银行账号:_________银行账号:_________。

    签定合同代表:_________签定合同代表:_________。

    ________年____月____日________年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇八

    为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。

    一、工程概况

    1、工程名称:________

    2.工程地址:________

    3.建筑面积:________

    4.结构类型:底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。

    5.设计单位:________

    6.监理单位:________

    二.工程内容及承包范围

    1.外墙面砖改为外墙漆

    2.客厅推拉门取消

    3.本工程为满七层,结构找坡

    4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光

    5.外墙40×40深灰色栅格取消

    6.厨房与阳台之间门带窗(mc-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。

    7.其余均按原图施工

    三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)

    1.开、竣工日期

    1.1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

    四.付款方式

    本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。

    五.合同生效与终止、争议处理

    1.除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。

    2.本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

    3.本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。

    4.本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。

    5.本补充协议自双方签订之日起5日内生效。

    甲方:(盖章)乙方:(盖章)

    法定代表人:法定代表人:

    电话:电话:

    传真:传真:

    开户银行:开户银行:

    银行账号银行账号:

    签定合同代表:签定合同代表:

    年月日年月日

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇九

    由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用,为了维护乙方的权益,甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经充分协商,签定本协议,由双方共同遵守。

    一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行,与购房合同具有同等法律效力。

    二、交房时间。

    1、________年________月________日一期开始交房,8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。

    2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。

    三、证件办理。

    甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》,保障业主应有的合法权益,于交房时办理完毕;并按照合同规定,于交房后两年内办理房产证。

    四、违约赔偿。

    2、因业主还款形式不一致,特作如下规定:

    1)全款支付的业主,享受以上违约补偿。

    2)分期付款的业主,在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额。

    度,就可享受以上赔偿。

    五、违约金支付方式。

    ________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款,分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补),配套费征收标准必须符合政府规定,甲方必须出具书面材料。

    六、工程进度的监督。

    1、甲方承诺在________年________月________日前完成一期楼座内的所有工程,并冬季施工建设地库。具体工程计划及施工进度表,甲方须向业主公示。

    2、乙方自发推选工程监督人员,并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督,并在业主群公示施工进度的图片和文字,甲方须向乙方监督人员提供安全防护装备。

    3、工程进度未达到工程计划及施工进度要求的,甲方有义务向乙方监督人员做出解释。

    七、解决争议的方式。

    本合同未尽事宜,双方以友好协商的原则妥善解决,如双方发生争议,可向**市仲裁委员会申请仲裁,亦可直接向太原市人民法院起诉。

    八、附则。

    1、本协议为主合同不可分割的组成部分,与主合同具有同等法律效力。

    2、其它未尽事宜,双方协商另签补充协议,与主合同具有同等法律效力。

    3、本协议及合同或附件的任何变更、修改或增减均须双方同意后由授权代表签署书面文件,具有本合同同等效力。

    4、合同签定后,不经双方同意,任何一方不得随意变更或解除。如。

    单方解除合同,应赔偿对方因此造成的一切损失。

    备注:本协议共4页,自双方签字盖章之日起生效。

    甲方(盖章):________________。

    法定代表人(签名):________________。

    乙方(盖章):________________。

    法定代表人(签名):________________。

    本合同于________年________月________日签订于。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇十

    一、产品规格及数量。

    二、制造标准:国家标准。

    三、质量检验:为确保产品之质量,本公司于产品出厂前均按国家标准或企业标准严格检验。

    四、包装方式:普通包装。

    五、运输方式:汽运。

    六、交货日期:合同签订15天内。

    八、验货方式:需方收到产品后,应于当天内完成外形之验收,逾期则视为需方已验收合格,内部验收则按供方企业标准验收,需方应于10日内完成。

    九、纠纷解决:双方协商解决。协商不成,按合同法解决。

    十、违约责任:若需方未按时付款与供方,或供方未能按期交货与需方,逾期一日,违约方每日罚滞纳金万分之二点五。

    十一、质量保证:符合国家标准及企业标准的合格品、实行三包,质保期为安装调试合格日起12个月或货到18个月(以先到时间为准)。但若遇台风、地震或其它不可抗力事件,本公司则不负保固责任。

    十二、需方在货款尚未付清前,产品之所有权归属于供方。

    十三、担保方式:无。

    十四、本购合同壹式贰份,供方、需方各执壹份为凭。

    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

    法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

    _________年____月____日_________年____月____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇十一

    尊敬的审判长,审判员:

    作为本案被告特别授权委托代理人,经认真研究本案相关事实,证据及有关法规,我们认为本案争议焦点有三:1保险合同是否有效2货损原因3是否属保险责任范围原告在保险合同中并无可保利益,因此保险合同无效。此外,货损一不属自然灾害,二非保险责任范围内的意外事故所致,充分的证据表明系因承运人的过失或托运人过错导致。亦即:因绑扎不当及包装不当所致。依相关保单,保险条款及法规,不属保险责任范围,属于保险除外责任。依法保险人不负保险赔偿责任。兹提出如下代理意见供合议庭参考:

    为便于合议庭客观公正审理案件,兹归纳本案基本事实如下:

    20__年11月1日原告向被告投保国内水路,陆路货物运输综合险,保险标的为:“吊车200吨”。被保险人为原告(原告证据1)。11月2日原告将中国*一冶金建设公司的7200型履带吊车运送至济*钢厂。

    11月3日货运抵目的地后,经货,运双方派员查看,发现吊车臂杆磨损,并签发一份“货物运输签收单”。(原告举证附件三会签纪录第6行提及此签收单)确认因运输绑扎等原因货物有以下部件磨损(被告证据1)。

    11月7日,货主,承运人,日本供方及进口商四方经现场勘验,确认有21处磨损。其中副臂头杆和臂杆主弦管严重磨损报废。另七根腹杆严重磨损需修复。其余部分需油柒修补。同时确认:在运输中出现磨损(原告证据3)。

    20__年6月托运人收到原告赔偿款人民币130,722元(原告证据8)。

    一本案保险合同因原告对保险标的无保险利益而无效。

    本案投保人是承运人,承运人对运输中的货物并不具有法律上承认的保险利益,不能投保货运险;货运险性质上属财产保险,其保险标的为运输过程中货物的毁损或灭失引起的财产及其相关利益。承运人对该运输中的财产及其相关利益,并无法律上承认的利益。但承运人对其承运的货物负有保管,照料之责,对由于货损造成的损失对货方负有赔偿之责,而责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险(保险法第50条)。因而可以投保货运责任险。

    原告作为承运人本应投保货运责任险,却向保险人投保一般货运险,并以自已作为被保险人。其事先明知只能代货主投保。在其与货主订立的汽车运输协议第8条约定接受货方委托,代办货物保险。且事先已向货主收取了保险费24000元。由于承运人对运输中的货物的财产及其相关利益不具有保险利益,因此原告对本案保险标的不具有法律上承认的利益,依保险法第12条相关规定,本案保险合同无效。

    保险法第12条规定:投保人对保险标的应当具有保险利益。投保人对保险标的不具有保险利益的,保险合同无效。保险利益是指投保人对保险标的具有的法律上承认的利益。

    就货运险而言,货主(买卖双方)作为货物所有权人,当然对货物的财产及与财产权有关的其他权益具有保险利益。而承运人仅对货运中对第三者的责任具有保险利益,对货物本身的财产权并不具有保险利益。因此承运人对货运险不具有保险利益而本案保险合同属货运险而非货运责任险。因此。保险合同依法无效。

    假设承运人是为货主代办保险,那么被保险人是货主而非承运人,承运人仍无权依据保险合同向保险人主张赔偿。只能由货主自已依保险合同向保险人主张保险理赔。由于货损原因是承运人的过失所致,而运输合同约定:在运输途中,设备如有损坏,由承运人全权负责(原告证据2)。此外,相关的法规亦明确规定,虽然货主可依保险合同向保险人主张赔偿,但保险人理赔后可依法向承运人行使代位追偿权。承运人最终仍应承担损失赔偿责任。而若被保险人已经从第三者取得损害赔偿的,保险人赔偿保险金时,可以相应扣减被保险人从第三者已经取得的赔偿金额(保险法第45条)。因此,无论原告是否为货主代办保险,也无论保险合同是否有效,承运人均不能通过货运险保障自已的风险责任。承运人应当代办保险,同时自已应向保险人投保货运责任险,才能为自已依法依约应承担的赔偿责任提供相应的保险保障。

    二本案货损原因是因为承运人绑扎不当及因为包装不当。

    绑扎不当及包装不当两者均系保险除外责任,保险人依法不承担保险赔偿责任。此节事实有下述相关证据证实。(1)20__年11月3日承运人与货主签定的:货物运输签收单确认:因绑扎等原因(被告证据1);(2)11月7日之会签纪录承认会签了:货物运输签收单。确认:发现7200吊车臂杆在运输中出现磨损;发现7200吊车全车臂杆中有13节臂杆共存在21处运输过程中造成的磨损(原告证据3);(3)12月30日货主致函原告称:因你公司之故,造成运输货物破损。(原告证据5);(4)20__年11月12日原告致函被告承认:在运输过程中造成货物损坏。(原告证据6);(5)20__年2月4日原告致进口商函承认:发现7200履带式起重机臂杆在运输过程中出现了多处磨损。(原告证据8);上述五方面的证据相互印证证实,运输过程中发生了货损,货损发生于运输期间;货损的原因是因为绑扎不当及包装不当。该货损原因不是保单约定的保险责任范围,而是属于保险除外责任。

    绑扎不当显然属承运人责任。查公路货物运输合同实施细则第11条:承运人责任:货物要捆扎牢固,苫盖严密。汽车货物运输规则第五十九条搬运装卸作业完成后,货物需绑扎苫盖篷-布的,搬运装卸人员必须将篷-布苫盖严密并绑扎牢固;而保单约定的保险条款第四条规定:被保险人的过失所致货损属保险除外责任。本案原告既是承运人又是被保险人。

    包装不当则属于托运人责任。合同法第156条和第306条明确规定:托运人应当按照约定的方式包装货物。应当按照通用的方式包装应当采取足以保护标的物的包装方式。对此公路货物运输合同实施细则第11条及汽车运输规则第35条亦有相似规定。而包装不当属于保险条款第4条3款明确列明的保险除外责任。

    三本案货损不属于保险责任范围。

    保单约定的保险条款为:1994年国内水路,陆(铁)路货物运输保险条款.规定:承保因受保险责任范围内的自然灾害或意外事故所造成的损失。质言之,保险人承担保险责任的前提条件有二:一是保险责任范围内的;二是因该范围内的自然灾害或意外事故。并非任何损失均属保险责任范围。

    本案保险条款之综合险与国际货运险中的一切险不同,后者被保险人仅需证明货物因外来原因导致损坏即可,前者举证责任属索赔方,亦即,原告首先负有证明货损原因是因保险责任范围内的自然灾害或意外事故所致之举证责任。仅证明货物受损并不足够。迄今原告并未举出任何证据证明货损系由于列明风险所致。反之,有充分的证据证实货损系由于承运人的原因,亦即因绑扎不当所致。

    该保险之基本险中包括列明的五种情形,并不包括本案之在运输过程中受损的情况。只有当货损是由于此种列明风险之一所致时,保险人才应依约承担保险责任;而综合险列明的四种情形亦不在其列。同理只有在货损是由于此种列明的四种情况之一者,保险人才应承担保险责任。反之,除外条款明确规定:由于包装不善,由于被保险人的过失所致的货损,属保险除外责任。

    本案货损不是因自然灾害所致,此点属不争之论。货损也非属保险责任范围内的意外事故所致,。反之,充分的证据证实货损的原因是由于承运人绑扎不当及包装不当。而包装不当及绑扎不当无论是托运人过错还是承运人过失均是保单条款明确约定的保险除外责任。而除外责任除非另有相反约定,保险人不承担保险责任。

    综上所述:原被告之间签订的保险合同因原告对保险标的不具有法律上承认的保险利益而无效。即便原告是代托运人办理保险,因货损原因是由于承运人的过失及包装不当所致,既不是基本险也非综合险承保范围,且属保险除外责任,当然不属保险责任范围。托运人已经从货损责任人处取得赔偿,依法保险人不再承担保险赔偿责任。基于上述事实和理由,敬请合议庭依法驳回原告的全部诉讼请求。

    -----公司。

    特别授权委托代理人:

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇十二

    __________合作社于1991年搬迁到九组,该址对换给九组集体所有,为了充分利用土地,使其发挥应有的效益,甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商,达成如下协议:

    一、甲方将原合作社:东西长27.3米,南北长38.5米,面积为1.57亩,现有破瓦房11间,承包给乙方管理使用。

    二、乙方每年向甲方交承包款20__元,乙方必须在使用前先交当年的承包款20__元后使用。

    三、合同期为_____年_____月_____日一_____年_____月_____日,为期15年。

    四、乙方在承包经营期间,所建的一切不动产归甲方所有,机器设备等动产归乙方所有。

    五、乙方在经营期间,水、电设施及费用甲方不负责。

    六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋,合同到期保证正常使用。

    七、合同到期乙方如需继续使用,双方重新协商,同等条件下乙方优先使用。

    本合同一式4份,签字后生效。

    甲方:_________________乙方:_________________。

    _____年_____月_____日。

    工程施工延期补充协议(优质13篇)篇十三

    根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》,乙方购买甲方开发建设的“______________“小区,按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方,但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响,甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房,鉴于此,甲乙双方经友好协商,就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。

    1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续,即实际通告交房日期为_______年_______月_______日,自合同约定交房日期起合计违约________天。

    2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费,合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。

    3、本协议自双方签字盖章之日起生效,签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。

    4、双方应对本协议内容进行保密,任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。

    5、甲乙双方再无任何纠纷。

    6、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

    签订时间:_______________签订时间:_______________。

    工程施工延期补充协议(优质13篇).docx

    将本文的Word文档下载到电脑

    推荐度:

    下载
    热门标签: TAGS1 TAGS2 TAGS3 TAGS4 TAGS5
    ADADAD
    热门栏目