购销活动涉及到了商品的供应和需求两个方面，不仅要关注市场的变化，还要把握好自己的经营策略。以下是一些购销专家的经验分享，对于购销初学者来说是一份宝贵的指南。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇一

甲乙双方本着平等自愿原则，经友好协商，就木材(模板)购销事宜签订以下合同。

一、木材(模板)名称、规格、数量、单价：

二、质量约定： __________ 。

或任何一个人在甲方出具的三联送货单上签字，视为乙方对木材质量、数量的认可，作为双方结算的依据。

四、计价方式和付款方式;

本合同计算价格为现金或垫资价格，从送货之日起2―3个月付已送货款的50%―60%，以后每月付余款的50%。直到主体封顶付总货款的80%为止。余款在砖装完或三个月内付清为止。乙方以转账或现金支付货款，本合同所有货物乙方不要求甲方提供任何发票。

五、违约责任;

1、甲方是乙方本项目的唯一木材(模板)供应商，乙方本项目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得从他处另行采购。

2、甲方如未按本合同约定送货，或乙方未按合同约定付款，另乙方有权解除合同。

六、本合同一式三份，双方各执一份，经双方签字(或盖章)后生效。

供货方(甲方)： __________购货方(乙方)： __________

_____年_____月_____日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇二

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

本合同按照《中华人民共和国合同法》订立，本着公平、公正、互利、互惠的原则，经甲乙双方反复协商，达成一致，特签订如下协议：

一、供货材料

杉木双面无结指夹扳规格2.44米*1.2米*0.017 19000块、每块为198元小计3760000元，杉木单面无结指夹扳规格2.44米*1.2米*0.017 18000块 每块为188元小计3384000元，本次合计采购金额为7144000元。 上述材料的价格是包到乙方施工现场包下车费的价格。

二、验收标准、方法及提异议的期限

杉木指夹板必须严格按合同要求的宽度、厚度执行，木胶板的材质必须跟样板一样，厚度不得低于已定的规格，并必须保证质量合格，验收方法到乙方施工现场按实点数，由甲方提供，供货单、库管签发验收数量单(三联单)，依送货单验收，如有异议必须在当日内提出。

三、结算方式

以第一次送到乙方施工现场的日期为准，两个月内支付所送材料款的80%，次月金额支付所送材料款的尾数。

四、违约责任

1、乙方在执行合同中，不得向其他供货商供货，如不按合同规定，甲方可拒绝送货，乙方每天应承担甲方总货款的4%违约金，若甲方不能满足乙方需用，耽误乙方施工工期，甲方必须赔偿乙方的损失。

2、甲方必须按照乙方提供需方施工日期按时送货，(但乙方必须提前三天通知甲方报的数量多少)若甲方不能按时供货到场，给乙方造成施工工期延误的所有损失概由甲方负责。

3、甲方供货的材料不能满足合同的要求，乙方有权退回或酌情扣除材料费。

4、乙方若向甲方提出错误异议，应承担给甲方造成的经济损失。

5、若甲方供货不及时，每天应承担当日货款的2%违约金，但遇不可抗拒力或甲方按提前通知除外。

6、乙方按合同付有所有货款，乙方如不按合同付款，应赔偿因此给甲方造成的经济损失和费用，每超过一个月未付金额的3%算违约金。

五、合同争议的解决方式

1、本合同在执行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商管理部门调解，依法向双方依据地人民法院提出诉讼。

2、任何一方要求全部或部分解除合同，必须提前十五天通知并提出充分理由，以双方协商解决。

六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，项目部备案一份，本合同一经签字即生效，任何双方无权更改，材料供货完成，材料款结清后即失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇三

合同编号：

签订地点：

需方(甲方)： 中铁

供方(乙方)：

由于施工需要,甲乙双方经过友好协商,就木材采购达成协议如下，并双方一致同意，本合同项下所有权利义务不得转让：

第一条材料名称、规格型号、厂家、数量、单价及金额:

1、表中数量为双方结算的基本依据,甲方可根据现场实际需要，依据工程进度提前向乙方发出变更通知，按实际需要对合同约定数量进行调整，乙方应予执行。但数量的调整幅度不得大于合同约定总数的%(建议不超过合同约定数额的10%)，超过合同总数10%的数量变更，双方必须签订补充合同。

2、表中单价均为到交货地点的落地价，包括必要的货价、运输费、装卸费(除货到现场的卸车费由甲方承担外)、包装保护费、检疫费、税金以及修复缺陷所需要的全部费用，未列明的，甲方认为已包括在单价内。

3、合同期内，单价不作调整。

第二条质量要求、技术标准：

1、木材实际尺寸误差不得超过合同约定尺寸的-5%。

2、其他约定： 。

第三条交货方式、地点、时间：

1、乙方送货到甲方施工现场指定地点，具体地址为。

2、甲方指定收货人为。

3、交货时间： 。

第四条数量、质量验收：

1、货到现场甲方在现场验收，如不合格，甲方可要求乙方退货或按约定数量结算。

2、具体验收方法为： 。

第五条结算与支付：

1、本合同有/无预付款,预付款金额为万元(如无预付款此处划斜杠)，预付款金额不超过合同暂定金额的30%。

2、货到现场验收合格，按以下第种方式结算：

(1)每月末25日前进行结算。

(2)供应数量每达到m3时结算一次。

(3)货到验收合格后结算。

3、结算后乙方提供国家规定税务发票，甲方按结算金额%付款，付款方式为

4、另总金额%的余款待供货结束个月后付清。

第六条违约责任：

1、如乙方提供的产品尺寸误差超过合同约定误差，甲方可按实际尺寸结算。如因其他质量不合格给甲方造成了相关损失，均由乙方予以赔偿。

2、甲方需用木材时应提前两天向乙方提报书面计划，乙方应确保供应，不能按时送达现场的，乙方承担20_元/次的赔偿金。

3、乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供 发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

4、如甲方未能按时结算货款，乙方可以停止供货，但必须提前三十天书面通知甲方。

5、如甲方未能按合同约定比例按时支付已结算的货款，乙方可向甲方要求支付未按时支付货款的违约金，甲方每延期一天付款，应向乙方偿付逾期付款部分的(万分之一为上限)作为违约金，违约金不超过合同总额的%(5%为上限)。

第七条合同争议的解决方式： 本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成或不愿协商的，约定采取以下第种方式解决：

1、向仲裁委员会申请仲裁;

2、向甲方法人注册所在地人民法院提起诉讼。

3、向法院提起诉讼。(选择有利于我方的管辖法院)

第八条本合同一式份，乙方份，甲方份，双方签字盖章后生效。

第九条其他约定事项:。

甲方(章)乙方： (章)

住所： 住所：

法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： (或)(或)

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

年 月 日 年 月 日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇四

合同编号：

甲方(买方)：

签订地点：

乙方(卖方)：

签订时间：

根据《___合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的.原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

第一条产品名称、品种、规格、型号、数量、价款。

乙方按本合同约定以包供货、包运输等方式向甲方提供产品。

结算方式：实际数量以甲方指定人员验收签字数量为准，单价按本合同确定的价格执行。

第二条交(提)货方式、地点：甲方指定地点。

第三条运输方式及费用负担：乙方负责将货物运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

第四条木材所需装车、检尺、办证等所有费用全部由乙方负责。

第五条乙方在木材销售中，若出现木材数量误差由乙方自行负责。

第六条交货时间：甲方提前三天通知乙方供货数量及时间，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的时间和数量将产品运送至甲方指定的地点。

第七条质量标准：按国家标准执行，保证检验合格。

第八条检验标准、方法及提出异议的期限：货到工地按国家规定的标准验收。

第九条结算方式及期限：货款每达20万结算一次，乙方向甲方提供收货单及开具有有效的全额税务发票付款70%，以此类推，余款供货结束后40天内付清。

第十条乙方应保证材料质量按国标生产符合国标要求，并提供齐全资料。材料的质量问题，相应的责任由乙方负责承担，乙方并赔偿甲方由此造成的一切损失。

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决;协商不成的依法向甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第十二条本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

第十三条其他约定事项：乙方送货到工地后，必须由甲方本工地现场仓管员在本公司产品入库单上签字并加盖甲方公章才有效。

第十四条本合同一式三份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇五

甲方(需方)：

乙方(供方)：签订地点：签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司。

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担。

六、包装标准、包装物处置：标准。

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准。

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项。

甲方(需方)：乙方(供方)：

签章签章。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇六

甲方(需方)：：

乙方(供方)：签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司。

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担。

六、包装标准、包装物处置：标准。

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准。

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项。

甲方(需方)：乙方(供方)：

签章签章。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇七

签订时间：

计量单位：立方米。

供方：

需方：

国家调拨。

通知书。

字第号。

省(区)调拨通知书字第号。

任务部门。

管理局调拨通知书　字第号。

用途。

合同。

号字第号。

一、树种、规格、等级、数量、价格：

二、运输方式：

三、结算方式：

四、交(提)货时间、地点、方式：

五、捆绑用具的供应与回收：

六、检疫办法、地点及费用负担：

七、违约责任：

八、解决合同纠纷方式：

九、其他约定事项：

本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

供方(签章)需方(签章)。

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

地址：　地址：

邮政编码：　邮政编码：

电话：　电话：

开户银行：　开户银行：

。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇八

甲方(需方)：

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担

六、包装标准、包装物处置：标准

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇九

甲方(供方)：

乙方(需方)：

甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方购买木材一事，自愿签订本合同，具体条款如下：

一、合同标的、价格

二、质量标准

1、质量标准严格按照国家现行标准规定执行。

2、甲方如提供样板，除符合上述第1项质量标准以外，应按样板质量交货。

3、木材的尺寸误差应小于3㎜。

三、交货时间、地点及运费承担

1、交货时间：本合同签订后10天内。

2、交货地点：乙方厂房，运输、搬运费用由甲方承担，乙方负责卸货。

3、木材所有权自交付之日起转移至乙方。

四、付款方式为：银行转账

乙方应于收货后60天内将木材款支付至甲方指定账户1720000(大写：壹佰柒拾贰万正)，账户名： 账号： 收到款项后应向乙方开具收款收据。

五、违约责任

1、乙方保证按本合同约定支付乙方货款，否则每逾期一天，按照欠付款的 0.01%向甲方支付违约金。

2、如甲方未按时交货，每逾期一天，向乙方支付合同总额0.01%的违约金， 逾期超过15日的，乙方有权解除合同。

3、如甲方所交付的木材不符合国家现行质量标准及和样板要求，乙方有 权拒绝收货，并要求甲方限期换货，如甲方未按时换货或换货后再次出现质量问题，乙方有权解除合同。

4、因一方违约导致合同解除的，违约方应向守约方支付合同总额20%的违约金，且因合同解除给守约方造成的一切损失(包括但不限于守约方因合同解除影响生产、导致对第三方承担的违约责任、诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费等)，均由违约方承担。

六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，提交法院诉讼解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，本合同自双方签字、 盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等自愿协商，甲方愿将宏成木材加工厂承包给乙方经营，双方协议如下：

一、宏成木材加工厂位于方虎路南，程家村委会以东处。

二、甲方负责提供合法有效的证照供乙方经营使用，本协议生效前的债务由甲方负责，经营后产生的债务由乙方负责。

三、承包期限为20_年1月20日至20_年1月。

19日止。共十年。

四、承包费，前五年(即：20_年1月20日至20_年1月19日)承包费每年壹万元，乙方每年于1月20日前缴纳。后五年(即：20_年1月20日至20_年1月19日)每年壹万伍仟元，计柒万伍仟元整，乙方于20_年1月20日前一次性以现金形式缴纳。

五、本合同签订时乙方向甲方缴纳违约保证金壹万元。

七、乙方在经营过程中产生的债务纠纷，工伤事故等一切法律责任全部均由乙方负责，甲方概不负责。

九、乙方延迟缴纳承包费，每逾一日，支付承包费5%作为补偿。如逾期满二十日，甲方有权终止合同，不予返还违约金。

十、在承包期内，如甲方违约，致使合同无法履行时，甲方应双倍支付违约金，并对新增的不动产投资，进行协商补偿或者到人民法院依法诉讼。

十一、如乙方违约，甲方不予退还违约保证金和剩余承包费，乙方不得向甲方索取新增不动产的经济补偿。

十二、在履行合同过程中，如遇国家建设征用土地或集体搬迁时，各项补偿等政策全部由甲方享有。乙方必须按上述的规定时间内终止经营，退出厂地。甲方退还剩余期间的承包费，经双方协商可给予乙方适当的补偿费。

十三、合同期满，乙方必须保证各种证照手续的合法有效。必须保证甲方原有的不动产程度完好，不得擅自拆除新增的不动产。

十四、期满时，如乙方需承包，在同等条件下，乙方可优先承包。

十五、在承包期间，如遇纠纷，双方可协商解决，协商不成，可向当地人民法院诉讼解决。

十六、未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充合同。

本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。以上协议符合我国目前的法律和法规的规定，也是甲乙双方自愿协商后所达成协议，甲乙双方必须严格遵守，否则，违约的一方将承担相应的法律后果。

甲方：

乙方：

见证人：

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十一

甲乙双方经协商一致，就乙方向甲方购买木材一事，自愿签订本合同，具体条款如下：

一、合同标的、价格

二、质量标准

1、质量标准严格按照国家现行标准规定执行。

2、甲方如提供样板，除符合上述第1项质量标准以外，应按样板质量交货。

3、木材的尺寸误差应小于3㎜。

三、交货时间、地点及运费承担

1、交货时间：本合同签订后10天内。

2、交货地点：乙方厂房，运输、搬运费用由甲方承担，乙方负责卸货。

3、木材所有权自交付之日起转移至乙方。

四、付款方式为：银行转账

乙方应于收货后60天内将木材款支付至甲方指定账户_____（大写：壹佰柒拾贰万正），账户名：_____账号：_____收到款项后应向乙方开具收款收据。

五、违约责任

1、乙方保证按本合同约定支付乙方货款，否则每逾期一天，按照欠付款的0。01%向甲方支付违约金。

2、如甲方未按时交货，每逾期一天，向乙方支付合同总额0。01%的违约金，逾期超过15日的，乙方有权解除合同。

3、如甲方所交付的木材不符合国家现行质量标准及和样板要求，乙方有权拒绝收货，并要求甲方限期换货，如甲方未按时换货或换货后再次出现质量问题，乙方有权解除合同。

4、因一方违约导致合同解除的，违约方应向守约方支付合同总额20%的违约金，且因合同解除给守约方造成的一切损失（包括但不限于守约方因合同解除影响生产、导致对第三方承担的违约责任、诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费等），均由违约方承担。

六、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，如协商不成，提交法院诉讼解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十二

甲乙双方本着平等自愿原则，经友好协商，就木材(模板)购销事宜签订以下合同。

一、木材(模板)名称、规格、数量、单价：

________________________。

二、质量约定：__________。

或任何一个人在甲方出具的三联送货单上签字，视为乙方对木材质量、数量的认可，作为双方结算的依据。

四、计价方式和付款方式;。

本合同计算价格为现金或垫资价格，从送货之日起2—3个月付已送货款的50%—60%，以后每月付余款的50%。直到主体封顶付总货款的80%为止。余款在砖装完或三个月内付清为止。乙方以转账或现金支付货款，本合同所有货物乙方不要求甲方提供任何发票。

五、违约责任;。

1、甲方是乙方本项目的唯一木材(模板)供应商，乙方本项目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得从他处另行采购。

2、甲方如未按本合同约定送货，或乙方未按合同约定付款，另乙方有权解除合同。

六、本合同一式三份，双方各执一份，经双方签字(或盖章)后生效。

供货方(甲方)：__________购货方(乙方)：__________。

_____年_____月_____日。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十三

需方(甲方):

供应商(乙方):

甲乙双方经协商一致，签订本木模板购销合同

复合膜板:1.83米&倍；0.95米&倍；1.5cm=78元/张(用过15次)红板:1.83m&次；0.95米&倍；1.5cm=64元/张(使用10次)

乙方向甲方承诺模板已使用15次、10次，但未使用15次、10次时，超出正常范围3%更换。如果模板因甲方操作人员使用和保管不当而被打开和分层，乙方不承担责任。

以实际使用为准。

动词（verb的缩写）接收标准:

参照样品收货。如果乙方发送的.产品与样品不符，甲方有权拒收。

不及物动词交货方式、地点和运输成本

乙方负责将甲方所需的产品运送到甲方的施工现场，运费由乙方承担

甲方负责下工地。

付款方式为每月结算，两个月内付清全部货款，乙方开具普通发票。

注:本合同一式三份，经双方签字盖章后生效。

甲方:乙方:

12月，20xx，12月，20xx

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十四

甲方:(采购方)

乙方:(供应方)

一、树种、规格、等级、数量、价格：

二、运输方式：

三、结算方式：

四、交(提)货时间、地点、方式：

五、捆绑用具的供应与回收：

六、检疫办法、地点及费用负担：

七、违约责任：

八、解决合同纠纷方式：

九、其他约定事项：

本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行，合同范本《木材板材购销合同范本》。

供方(签章)需方(签章)

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

日期：日期：

甲方(需方)：合同编号：

乙方(供方)：签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担

六、包装标准、包装物处置：标准

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项

甲方(需方)：乙方(供方)：

签章签章

文档为doc格式

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十五

住址：_____

身份证号码：_____

被告：_____

住址：_____

身份证号码：_____

诉讼请求：_____

风险提示：

诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的`调解和双方当事人的和解，减少讼累。

1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同；

2、判决被告返还原告剩余房款______元整；

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

风险提示：

诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。

原告于______年_____月_____日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于____县_____的一套面积为_____平方米的商品房，该房屋为______号，交房日期为______年_____月_____日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款_____元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款______元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求！

此致

_______人民法院

具状人：________

______年_____月_____日

风险提示：

提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。

另外，证据和证据来源，虽然法律规定必须提交，但提交时的说明应能简就简，尽可能在法律许可的范围内保留自己的杀手锏，在庭审辩论中占据主动。

附：

起诉状副本____份；

证据材料副本____份。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十六

身份证号码：_________________

联系电话：________________

乙方(销方):__________________

身份证号码：_________________

联系电话：________________

经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：

一、材料价格品名规格数量计量单位单价价格（元）备注总金额：佰拾万仟佰拾元角分

二、质量标准:木材规格执行国家规定标准.由乙方按批向甲方交送通知单.甲方凭单验质。

四、乙方在准备原料时须按照甲方的书面要求准备，材料光面不得有虫眼、开裂、炸裂、凸凹不平、光节等现象。

六、乙方在甲方处压一趟货款，及第二趟提货时按第一趟的实际数量付清第一趟的货款，第三趟提货时按第二趟的实际数量付清第二趟的货款，以此累推最后一趟提货时付清全部货款。

七、违约责任:

甲方责任:

1.中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金.逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,并承担乙方实际支付的代管费用.

2.逾期付款的每天偿付逾期付款总额____%的违约金.

乙方责任:

1.不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____%的违约金.

2.所交木材质量,规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失.

八、本合同一式三份.经法定代表人签字后生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.

甲方:_____________________

乙方:_____________________

____年__月__日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十七

甲方(需方)：

乙方(供方)：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的`规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担

六、包装标准、包装物处置：标准

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十八

计量单位：_____立方米。

国家调拨通知书字第号。

省(区)调拨通知书字第号。

任务部门。

管理局调拨通知书字第号。

具体收货单位:。

需方供方。

开户银行开户银行。

结算户头。

帐号帐号。

通讯地址通讯地址。

电报挂号电报挂号。

电话号码电话号码。

邮政编码邮政编码。

1、本合同按《民法典》、《工矿产品购销合同条例》、《木材统一送货办法》等有关规定执行。

8、解决合同纠纷方式：

2、运输方式：

9、其他约定事项：

3、结算方式：

4、交(提)货地点、方式：

5、捆绑用具的供应与回收：

6、检疫办法、地点及费用负担：

7、违约责任：

订货单位：(章)______代理人：______。

供货单位：(章)_____代理人：______。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇十九

身份证号码：_________________。

联系电话：________________。

乙方(销方):__________________。

身份证号码：_________________。

联系电话：________________。

经双方协定一致，签订泥购销合同条款如下：

一、材料价格品名规格数量计量单位单价价格（元）备注总金额：佰拾万仟佰拾元角分。

二、质量标准:。

木材规格执行国家规定标准、由乙方按批向甲方交送通知单、甲方凭单验质。

四、乙方在准备原料时须按照甲方的书面要求准备，材料光面不得有虫眼、开裂、炸裂、凸凹不平、光节等现象。

六、乙方在甲方处压一趟货款，及第二趟提货时按第一趟的'实际数量付清第一趟的货款，第三趟提货时按第二趟的实际数量付清第二趟的货款，以此累推最后一趟提货时付清全部货款。

七、违约责任:。

甲方责任:。

2、逾期付款的每天偿付逾期付款总额____%的违约金、

乙方责任:。

2、所交木材质量,规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失、

甲方:_____________________。

乙方:_____________________。

____年__月__日。

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇二十

合同编号：

甲方(买方)：

签订地点：

乙方(卖方)：

签订时间：

根据《___合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

第一条产品名称、品种、规格、型号、数量、价款

乙方按本合同约定以包供货、包运输等方式向甲方提供产品。

结算方式：实际数量以甲方指定人员验收签字数量为准，单价按本合同确定的价格执行。

第二条交(提)货方式、地点：甲方指定地点

第三条运输方式及费用负担：乙方负责将货物运到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

第四条木材所需装车、检尺、办证等所有费用全部由乙方负责。

第五条乙方在木材销售中，若出现木材数量误差由乙方自行负责。

第六条交货时间：甲方提前三天通知乙方供货数量及时间，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的时间和数量将产品运送至甲方指定的地点。

第七条质量标准：按国家标准执行，保证检验合格。

第八条检验标准、方法及提出异议的期限：货到工地按国家规定的标准验收。

第九条结算方式及期限：货款每达20万结算一次，乙方向甲方提供收货单及开具有有效的全额税务发票付款70%，以此类推，余款供货结束后40天内付清。

第十条乙方应保证材料质量按国标生产符合国标要求，并提供齐全资料。材料的质量问题，相应的责任由乙方负责承担，乙方并赔偿甲方由此造成的一切损失。

第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方协商解决;协商不成的依法向甲方所在地的人民法院诉讼解决。

第十二条本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。

第十三条其他约定事项：乙方送货到工地后，必须由甲方本工地现场仓管员在本公司产品入库单上签字并加盖甲方公章才有效。

第十四条本合同一式三份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

代表人：

代表人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

日期：

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇二十一

需方(甲方)：

供方(乙方)：

根据中华人民共和国合同法及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就供货事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

第二条产品信息

2.1产品名称：

2.2产品验收方式：

2.3交货期限：

2.4运输方式及费用承担：

第三条付款方式

第四条乙方责任：货到现场由单项工长、材料员及公司材料验收货物，如有不合格当场退货。

第五条不可抗力：甲方乙方的任何一方由于不可抗力的'原因不履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经对方书面同意后,延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第六条：从现场管理，若出现一切安全事故，甲方概不负责。

第七条争议解决方法：本合同一式两份如发生纠纷，买卖双方应本着友好协商，互谅互让，共同发展，持续经营的原则及时协商解决，协商不成时，向合同管辖地人民法院起诉。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：

法定代表人(签字)：

_________

年____月____日

_________年____月____日

优秀木材购销合同纠纷（汇总22篇）篇二十二

甲方:(采购方)。

乙方:(供应方)。

一、树种、规格、等级、数量、价格：

二、运输方式：

三、结算方式：

四、交(提)货时间、地点、方式：

五、捆绑用具的供应与回收：

六、检疫办法、地点及费用负担：

七、违约责任：

八、解决合同纠纷方式：

九、其他约定事项：

本合同按《合同法》、《木材统一送货办法》等有关规定执行，合同范本《木材板材购销合同范本》。

供方(签章)需方(签章)。

法定代表人：法定代表人：

代理人：代理人：

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

日期：日期：

甲方(需方)：合同编号：

乙方(供方)：签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：

一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交(提)货方式、地点：甲方公司。

五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担。

六、包装标准、包装物处置：标准。

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：标准。

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自双方签字盖章起生效。

十五、其他约定事项。

甲方(需方)：乙方(供方)：

签章签章。